[sijena]

Pozdravljeni.Nevem ce ta tema pase sem ampak ni greh probat...

Tezava s invenstitorjem placnikom in narocnikom gr.del

Stranka je narocila klasicne omete minimalno 300m2

Na samem zacetku je bilo vse ok..tudi placali so 1000e brez tezav..objekt je bil stara gradnja in iz 30 let..ko smo stare omete odstranili se je pokazala razlika daso stene precej krive smo takoj opozorili stranko..dobili smo odgovor stene morajo biti ravne..kosmo postavili faze za grobe omete na dolocenih stenah je bilo tudi 12cm.debeline.spet smo dali podatek na prej,,odkima rece ja stara gradnja...koje bilo ze skoraj vse proti koncu ostalo se cca 25 m2.ampak samo za fine omete..smo imeli obcutek da ne bo poplacano...smo rekli dajmo poracunati in pregledati ker so z kvaliteto ometov prezadovoljni...so rekli ni problema..seveda mismo postavljeni rok zamudili ker je bil obseg del za 50 procentov vecji...okoli 250m2 je bilo od 6 do 12 cm debeljine...smo vzeli skupaj meter pomerili skupnih kvadratov je 437m2...ampak noce pa slisati za dodatni obracun ker smo mogli po 4 krat ometavat pa dolocene stene zazidati pozidati to naj bi bilo vse v tem roku..osebno sem povedal gospod...vi nama placajte to kar je bilo do sedaj narejeno..in mi vam naredimo telih 25 m2 se finega ometa in pol nam placajte se razliko po ispostavljeni fakturi,,,dobim odgovor nimam jast vama kaj placat dobili ste na zacetku 1000e...in potem se 1000e..in toje to...zamujate rok izvedbe prosim ce greste z objekta sicer poklicem se policijo..mismo nehali z delom okoli 10 ure dopoldne...smo sli naprej..vse orodje smo pustili se na objektu,,zvecer dobim e mail..da so nam stvari na parkiriscu in da nas opozarja ze veckrat telefonsko..da umaknemo stvari z parkirisca sicer jih bojo odpeljali na deponijo..poklical sem sodnega cenilca da sam pride nareiti izmere niso ga pustili v objekt...SEDAJ me pa zanima ali res nimamo nobene pravice do poplacila..in da nam krh tko zmecejo stvari na prakrisce in posljejo samo email danas ze par dni poskusajo dobiti dase ne oglasamo...toje pa samo parur bilo razzlike..

[jokovot]

Narobe si postavil vprašanje.

[Fery]

Kje pa je vprašanje? To je bolj jok, povezan s poslovnim rizikom.
Najdi izterjevalce in se ne ukvarjaj več s tem.
Rajši delaj dalje.

[zdrifko]

Če ste se tako dogovarjali kot pišete prvi post, je žal za vas vse izgubljeno!

[voyager]

Pol pa so s.p.-ji in D.o.o.-ji pizde. To kar se dogaja opisano zgoraj je žal kar pogosta praksa slovenskih naročnikov

[arbajter]

Rešljivo brez večjih težav. Rabiš tri ali štiri krampe. Taki pizdi jih zapodiš v njen avto, enega v sredino strehe, drugega na motorni pokrov, tretjega zadaj, četrtega pa poleg vhodnih vrat hiše, po možnosti v novo fasado ali domofon.
300 ali 437 kvadratov je konkretna razlika. Seveda so taki jebivetri vsi pocukrani, do trenutka, ko je treba plačati storitev. Potem se izkaže, da si delal posel hijeni.
Če imaš kake od problematičnih sten foto dokumentirane, kar na sodišče, pa naj sodišče določi sodnega izvedenca, katerega bo tisti jebiveter moral spustiti v bajto, če mu bo to prav ali ne. Pa Feryjev nasvet je tudi zlata vreden.

[najrad1]

"Pa Feryjev nasvet je tudi zlata vreden."
Se ob uporabi tega nasveta zbriše pod nosom za poplačilo terjatev

[Fery]

Ne, ne, ne.
Obstajajo fantje, ki stvari izterjajo.
Ne vprašajte kako, ker tega raje ne veste. Vprašanje je le, ali res iti tako daleč.

[arbajter]

nejrad tega ne razume, Fery.

[sijena]

Fantje in gospodje..Ce bi to bilo 100m2 bolime k....c po domace..ampak ce pogledamo debelino ometov od 5 do 12 cm...na celo povrsino to nanese cez precej vec--obrnil sem se na tozilstvo rekli so to ni kaznovo dejanje pa tudi goljufija NE--obrnil se na policijo..isti odgovor samo policija ddala civilno tozbo..spraseval odvetnika pravi ja bomo sli v tozbo to bo dobljeno...Potem sem vprasal ce imam pravico zahtevati da se objekt plombira ta cas dokler ne bo reseno..dobim odgovor SEVEDA DA IMAS AMPAK ODVETNIK mora uloziti na sodisce potem sodisce bo odlocilo ase to naredi ali ne...ampak ocitno pri nas v sloveniji je tko...najames izvajalca po koncanih delih reces nisem zadovoljen ali zamujas..nebom placal..ali kaj podobnega...in si lahko obrises pod nosam.lp

[najrad1]

Delavec, ti in Fery sta prikazala kako pošteni obrtniki obračunavate z neplačniki . Sta res prava predstavnika svoje vrste .

Jaz z obrtniki izvajalci kateri so me naplahtali obračunam po pravni poti: Zveza potrošnikov Slovenije in Tržni inšpektorat in verjamita večina se jih poserje že ob prejemu priporočene pošte z fotokopijami postopka reklamacije in kopije zagroženih kazni tržnega inšpektorata .

sijena
Stanje takšno kot je lahko pripišeš frajerjem -obrtnikom kateri nategujejo naročnike : kvaliteta izvedbe , kakovost robe-vgrajenega materiala , čas - zamujanja izvedbe del , razlika v ceni predračuna in končnega računa, itd.
Imaš tudi resne in odgovorne obrtnike kateri se držijo dogovorjenega in z njimi ni problema . Med katere spadaš si določi sam .
Kot pišeš v prvem postu je razbrati, da si se precej neresno spravil k poslu brez natančne izmeritve kvadrature - m2 , brez pogodbe izvajalec - naročnik ,ter se mi zdi ,da je te pomanjklivosti tvoj naročnik izkoristil.

Če si pošten boš izterjal svoj dolg od naročnika po pravni poti - plačuješ obrtniško naročnino naj ti območna obrtna zbornica pomaga ali pa uporabi nepošten Fery-ev predlog ter si prisluži še kakšno kazensko ovadbo

Žal ti imaš pač nesrečo ob izbiri naročnika del .... naročniki pa imamo včasih nesrečo pri izbiri izvajalca

Lep pozdrav vsem poštenim izvajalcem del

[arbajter]

K sreči nimam nobenih težav z neplačniki in jih nikoli nisem imel. Vsaj do sedaj. Samo ko prebereš, kako se nekateri investitorji obnašajo do izvajalcev, človeku res odleti ventilček. Seveda bi zgodbo moral poznati iz obeh plati za kakršen koli objektiven zaključek.

[Hanzi]

Res je. Tukaj je izvajalec kiksnil,ker mu narocnik ni pisno potrdil vec dela. (vecjo debelino,vecjo povrsino).
Kako bo resil to ne vem. Za naprej pa naj dobi potrjena vec dela Pred pricetkom del,oziroma takoj ko so znana In se jih lahko ovrednoti s predracunom.

[Fery]

najrad je pač na pol pismen in ima težave z razumevanjem.
Seveda ni pozabil napisati, kako se obrtnike jebe v glavi, da jim ne rabiš plačati in s čim si lahko pomagaš pri tem početju.
Mrtvo hladno je spregledal, da se je avtor že skušal obrniti na inštitucije in dobil bolj ali manj enak odgovor, to je j... se. Država ti ne bo pomagala.

Moj nasvet je kristalno jasen. Pozabi nategaške barabe in bodi srečen, da je sploh kaj kapnilo na račun.
Če se ti zdi vredno, pa poračunaj z njim. Tako ali drugače.
Do ovadb v takih primerih ne pride, ne boj se za to najrad. Vsaka baraba ve, kdaj naleti na večjo barabo, kot je on sam.

Pod črto, ta država ali karkoli se to že naziva, ni vredna za pol pi... mrzle vode. Ne pomaga ne policija, ne inštitucije, ne jokanje po forumih. Edino sam si lahko pomagaš.

Izvajalec ne rabi pisne potrditev, enako zavezujoča je ustna. Ampak spet, dokler ne naletiš na lopova, ki se kasneje premisli.

[najrad1]

Fery vsaka ti čast ti si car ..... manjka ti ..... nivo komunikacije in pravilna kombinacija za Loto

"Izvajalec ne rabi pisne potrditev, enako zavezujoča je ustna"
Razjasni pol pismenemu Kaj si avtor teme lahko začne z ustnim dogovorom v tem primeru ?

"Ne pomaga ne policija, ne inštitucije, ne jokanje po forumih"
Ah si že odgovoril !

Od hilde zidarja in ostalih bi se vi obrtniki lahko kaj naučili , če že ne krast ( saj ste vsi pošteni ) pa vsaj pisno dogovarjat posle ...pogodba o izvedbi del z predračunom , merami, penali, avansi, itd. ter poznejši aneksi , če prihaja do sprememb ...dodatnih del , časovni zamik ...vendar vam take stvari ne odgovarjajo ,ker vam ne omogočajo obračanja zaslužka v vašo korist - večji zaključni račun

Ali veš ,da si kot obrtnik-izvajalec za prejeti avans dolžan poravnati naročniku zamudne obresti in višino le teh ,če si prekoračil rok končanja-zaključka del ?

In še eno
Ali veš, da naročnik del lahko odstopi od naročila izvedbe del ,če le to ni bilo dokončano do dogovorjenega roka ? Beri avtorjev prvi post !
Če se imaš za pismenega obrtnika ne nakladaj z izterjevalci .